По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 28.08.2014 N 924 "Об утверждении порядка по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. № 924

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы", постановлением Правительства Сахалинской области от 13.01.2012 № 13 "Об утверждении Порядка отбора муниципальных образований Сахалинской области и предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на реализацию подпрограммы "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Сахалинской области на 2010 - 2020 годы", постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2014 № 133 "О распределении субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда на 2014 год", постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 05.08.2014 № 850 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 07.03.2014 № 307 "Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства, благоустройству муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014 - 2016 годы", руководствуясь ст. 10, ст. 42, ст. 46 Устава муниципального образования "Холмский городской округ", администрация муниципального образования "Холмский городской округ" постановляет:

1. Утвердить Порядок по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ" (далее по тексту постановления - Порядок) (приложение № 1).
2. Утвердить конкурсную документацию по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ" (далее по тексту постановления - конкурсная документация) (приложение № 2).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ" (далее по тексту постановления - конкурсная комиссия) (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Холмская панорама" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра по ЖКХ муниципального образования "Холмский городской округ" Гейченко С.В.

Мэр муниципального образования
"Холмский городской округ"
О.П.Назаренко





Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от 28.08.2014 № 924

ПОРЯДОК
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014 год", а также в рамках реализации Плана мероприятий по развитию муниципального образования "Холмский городской округ" на 2014 - 2016 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 05.08.2014 № 850 (далее по тексту - План).
2. Настоящий Порядок предусматривает защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, План.
3. Отбор подрядных организаций осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
4. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:
1) отбор - способ определения подрядной организации для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;
2) заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация;
3) договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - Договор) - договор, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам конкурсного отбора;
4) организатор отбора - администрация муниципального образования "Холмский городской округ" или функциональный орган администрации муниципального образования "Холмский городской округ", в функции которого входит организация и проведение конкурса, формирование конкурсной комиссии;
5) конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия) - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, формируемый организатором отбора для реализации всех процедур и мероприятий, связанных с проведением конкурсного отбора, в том числе для приема, рассмотрения, оценки заявок участников отбора и подведения итогов конкурсного отбора. Утверждается распоряжением администрации муниципального образования "Холмский городской округ";
6) участник отбора - подрядная организация, осуществляющая деятельность по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
7) предмет отбора - право заключения договора на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в Программу;
8) конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки участников отбора по их финансовому положению, согласно пунктам 22, 23 (подпункт г) информационной карты и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта капитального ремонта, условиях и процедурах отбора, основных условиях договора на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
9) заявка на участие в отборе - документы, составленные с соблюдением условий конкурсной документации, содержащих предложение участника конкурсного отбора заключить договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
5. Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Холмский городской округ" проводится конкурсной комиссией по проведению отбора, созданной организатором отбора по истечении 10 календарных дней с момента опубликования настоящего постановления в газете "Холмская панорама".
6. В отборе могут участвовать подрядные организации независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие деятельность по выполнению работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и имеющие предусмотренную действующим законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, квалифицированный штатный состав, опыт работы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, наличие допуска СРО по пункту 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами.

Статья 2. Порядок проведения открытого конкурса
по отбору подрядных организаций для осуществления
строительного контроля за выполнением работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

1. Порядок опубликования информации о конкурсе

1) Официальная информация о проведении конкурса (извещение) размещается организатором отбора в официальном источнике в газете "Холмская панорама" или на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" (http://admkholmsk.ru).
В том случае, если конкурс признан несостоявшимся, организатор размещает на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" (http://admkholmsk.ru) или в официальном источнике в газете "Холмская панорама" извещение о проведении повторного конкурса в срок не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в повторном конкурсе.
2) Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса организатора отбора;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактное лицо, номер телефона и номер факса заказчика;
- предмет отбора;
- адрес и общая характеристика объекта конкурса;
- срок выполнения работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объекта конкурса;
- сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта объекта конкурса;
- требования к участникам отбора;
- порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
- требование к оформлению заявок на участие в конкурсе;
- место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в конкурсе подрядных организаций.

2. Требования к конкурсной документации

1) Конкурсная документация должна содержать:
- требования, предъявляемые к претендентам на участие в конкурсе, качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, требования к результатам работ;
- описание объекта капитального ремонта;
- форму заявки на участие в конкурсе;
- критерии оценки заявок;
- проект договора на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объекта конкурса.
2) Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
1. Для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций участник подает организатору конкурса следующие документы:
- заполненную заявку на участие в конкурсе;
- заполненную анкету на участие в конкурсе (полное и сокращенное наименование участника конкурса, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций;
- прежнее наименование участника конкурса, если оно было изменено, и дата смены наименования;
- дата, место и орган регистрации участника конкурса;
- заверенные руководителем копии учредительных и регистрационных документов;
- структура участника конкурса, наличие филиалов, дочерних предприятий;
- банковские реквизиты;
- профилирующее направление деятельности;
- наличие квалифицированных работников, имеющих высшее образование в строительной отрасли (штатное расписание, копии дипломов, трудовых книжек либо копии трудовых договоров);
- документы, подтверждающие опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера и объема. Опыт участника отбора по данному показателю подтверждается копиями исполненных участником отбора договоров/контрактов по осуществлению строительного контроля и актов приемки выполненных работ;
- свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли на осуществление соответствующих видов деятельности;
- текущая загруженность участника конкурса (наличие заключенных договоров/контрактов на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на момент проведения конкурсного отбора);
- отсутствие задолженности участника конкурса по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года, которая может привести к недобросовестному исполнению обязанностей по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (справка с налогового органа, справка об отсутствии задолженности по заработной плате).
3) Заявка на участие в конкурсе представляется организатору отбора по адресу, указанному в конкурсной документации.
4) Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в конверте. На внешнем конверте указывается предмет (объект) конкурса, организационно-правовая форма участника, почтовый адрес и телефон.
5) Организатор обязан зарегистрировать заявку на участие в конкурсе. Участнику отбора, представившему заявку, выдается расписка с указанием регистрационного номера, даты и времени ее представления.
6) Заявки, поданные участниками отбора, зарегистрированные организатором, хранятся вместе с книгой регистрации в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность конкурсных заявок несет организатор отбора.

2.1. Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Оценка заявок участников отбора осуществляется с использованием следующих критериев:
1. Квалификация участника отбора:
1.1. наличие в штате квалифицированных сотрудников;
1.2. опыт выполненных работ, аналогичных предмету конкурса за последние пять лет.
На основании результатов оценки по каждому из критериев формируется рейтинг, представляющий из себя оценку в баллах. Максимальное количество баллов по каждому отдельному критерию составляет 5 баллов.
При оценке заявок по критерию "Квалификация участника отбора" устанавливаются следующие показатели:
- наличие в штате квалифицированных сотрудников, занятых работами по строительному контролю за выполнением работ по договору. Участникам конкурса необходимо предоставить список сотрудников организации с приложением сведений о квалификации руководителей и специалистов, подтверждаемых квалификационными аттестатами или иными официальными документами, а также копии трудовых книжек или копии трудовых договоров (заверенные печатью организации на каждое указанное лицо);
- опыт выполненных работ. Участникам конкурса необходимо представить договоры и акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3) по предоставленным договорам о выполненных ими работах и (или) услугах по капитальному ремонту за последние пять лет.

3. Функции заказчика

1) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, направляемых на финансирование работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) утверждает персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса;
3) участвует в работе конкурсной комиссии по проведению отбора подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
4) совместно с организатором отвечает на вопросы участников конкурса;
5) обеспечивает участникам конкурса возможность посещения объектов капитального ремонта;
6) утверждает результаты открытого конкурса по отбору;
7) по итогам конкурсного отбора заключает договор с подрядной организацией, привлекаемой для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

4. Функции организатора конкурса

1) организует подготовку и проведение процедуры конкурса в соответствии с настоящим Порядком;
2) формирует персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса;
3) размещает сообщение о проведении конкурса в официальном издании в газете "Холмская панорама" или на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" в сети Интернет;
4) отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение 2-х дней со дня поступления письменного запроса, привлекая при необходимости заказчика;
5) осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок, поступивших на участие в конкурсе;
6) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в официальном издании в газете "Холмская панорама" или на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ".

5. Функции конкурсной комиссии

1) конкурсная комиссия состоит из Председателя, секретаря и членов комиссии;
2) конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 50 процентов ее членов;
3) решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса;
4) решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. Если у членов конкурсной комиссии имеется особое мнение, то оно в течение двух дней с момента окончания заседания конкурсной комиссии оформляется в письменном виде и направляется председателю конкурсной комиссии. Особое мнение является приложением к протоколу конкурсной комиссии;
5) Председатель конкурсной комиссии:
- руководит деятельностью комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в решении всех вопросов, согласно Положению о конкурсной комиссии;
- участвуют в заседаниях комиссии;
- выполняют в установленные сроки поручения Председателя комиссии, решения комиссии;
6) председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках отбора и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов отбора в официальном источнике газете "Холмская панорама" или официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ";
7) председатель, секретарь и члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией;
8) комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников отбора принимает решение об итогах конкурса;
9) комиссия может выносить решение об отклонении заявки на участие в отборе в случае:
- представления участником конкурса недостоверной информации;
- неисполнения участником конкурса обязательств по ранее заключенным договорам и контрактам в рамках государственных, муниципальных заказов в части качества и сроков выполнения работ;
10) конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех процедур, связанных с проведением отбора.

6. Функции участника отбора

1) несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе;
2) вправе предварительно ознакомиться с объектами, подлежащими строительному контролю в рамках проводимого конкурса;
3) представляет и регистрирует у организатора отбора заявку на участие в конкурсном отборе, отражая в представляемой документации полную информацию в соответствии с требованиями и условиями конкурса;
4) вправе присутствовать на заседании комиссии при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками, поступившими от участников отбора;
5) по итогам конкурса заключает с заказчиком договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в срок, установленный документацией по конкурсу;
6) участник отбора вправе обжаловать результаты конкурса в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7. Заседание конкурсной комиссии

1) Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается согласно настоящему Порядку.
2) Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной.
3) Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется информация о содержании заявки. Конкурсной комиссией рассматриваются заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом.
4) Конкурсные заявки, поступившие с опозданием (после даты, указанной в извещении), не принимаются к рассмотрению.
5) Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участниками конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок участников конкурса.
6) Максимальный срок рассмотрения заявок конкурсной комиссией по конкурсу подрядных организаций не может превышать трех рабочих дней с момента начала рассмотрения заявок конкурсной комиссией.
7) Конкурсной комиссией объявляется конкурс несостоявшимся в следующих случаях:
- не поступило ни одной заявки от участников конкурса;
- всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам вскрытия конвертов;
- к конкурсу допущен один участник отбора.

8. Выбор победителя конкурса

1) Победителем конкурса по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования "Холмский городской округ" признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по критериям согласно пункту 2.1 статьи 2 настоящего Порядка.
2) Если все заявки участников отбора набрали одинаковое количество баллов, победителем конкурса считается тот, чья заявка была зарегистрирована организатором первой.
3) Решение (не приводится) конкурсной комиссии оформляется в соответствии с приложением № 2 к Протоколу вскрытия конвертов, в котором указываются:
- краткое описание выполняемых работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
- наименование и адреса участников;
- наименование победителей конкурса;
- перечень участников, которые не прошли конкурсный отбор.

9. Заключение договора на осуществление
строительного контроля за выполнением работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома

1) Организатор отбора в течение трех рабочих дней утверждает условия (не приводятся) исполнения договора (приложение № 3 к протоколу вскрытия конвертов) и опубликовывает в официальном источнике в газете "Холмская панорама" или на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" (http://admkholmsk.ru).
2) Заказчик в трехдневный срок после утверждения приложения № 3 к протоколу вскрытия конвертов направляет победителю уведомление в письменной форме о признании его таковым с приглашением к процедуре подписания договора.
3) Если победитель конкурса в течение 7 рабочих дней уклонился от заключения договора, заказчик предлагает заключить договор участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов после участника, признанного победителем конкурса по решению конкурсной комиссии и уклонившегося от заключения договора.
4) Договор на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов заключается в срок, установленный конкурсной документацией, в четырех экземплярах: 1 (один) - заказчику, 1 (один) - подрядчику, 2 (два) - организатору отбора.
5) В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и заключается договор с участником, подавшим эту заявку, которая соответствует всем требованиям конкурсной документации. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола о признании конкурса несостоявшимся, обязан передать такому участнику отбора проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе.

Статья 3. Разрешение разногласий

1) Участник отбора вправе обращаться к организатору и/или заказчику с жалобой на неправомерные действия его должностных лиц и (или) решения утвержденной им конкурсной комиссии.
2) Организатор отбора и/или заказчик в течение 10 дней со дня обращения участника направляет ему сообщение о результатах рассмотрения обращения и о принятых мерах.

Статья 4. Ответственность

Должностные лица органов местного самоуправления Холмского городского округа несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством РФ.





ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор отбора: _______________________________________________.
Место нахождения: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4.
Почтовый адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4.
E-mail: kholmskzakaz@mail.ru.
Номер контактного телефона/факса: _____________________________________
Заказчик: _____________________________________________________________
Место нахождения: 694620, Сахалинская область, г. Холмск ______________
Почтовый адрес: 694620, Сахалинская область, г. Холмск_________________
E-mail: _______________________________________________________________
Номер контактного телефона/факса: ____________________.
3. Предмет договора: __________________________________________________
Объем работ: в соответствии с разделом IV. Техническое задание конкурсной документации.
4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Сахалинская область, муниципальное образование "Холмский городской округ" ______________________________.
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, кабинет __________, тел. ____________________.
Сроки предоставления: со дня публикации с _____ до _____ ч. в рабочие дни. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам по письменному заявлению на получение конкурсной документации с указанием адреса, телефона и факса участника отбора. Если участник отбора получает конкурсную документацию самостоятельно с официального сайта, он должен уведомить организатора отбора об этом.
В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации получателю.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
http://admkholmsk.ru.
Порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации:
Оплата не установлена.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов:
694620 г. Холмск, пл. Ленина, 4, зал заседаний, _______________ 2014 года в ____:00 часов местного времени.
7. Место, дата рассмотрения заявок:
694620, г. Холмск, пл. Ленина, 4, зал заседаний, _______________ 2014 года.
8. Место, дата подведения результатов конкурса:
694620, г. Холмск, пл. Ленина, 4, зал заседаний, _______________ 2014 года.
9. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС и (или) организациям инвалидов: не установлены.





Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от 28.08.2014 № 924

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Общие сведения

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена организатором отбора с целью отбора лучшей подрядной организации для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории "Холмский городской округ", целевого и эффективного использования средств, направляемых на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
1.2. Участники отбора.
Участниками отбора являются лица, претендующие на заключение договора. Участником отбора может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющиеся субъектами малого предпринимательства.
1.3. Требования к участникам отбора.
Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам отбора:
- соответствие участников отбора требованиям, указанным в информационной карте конкурсной документации;
- не проведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;
- отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности, за последний завершенный отчетный период. Участник отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято (подтверждается справкой с налогового органа).
1.4. Затраты на участие в конкурсе.
Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а организатор отбора и заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме.
Предоставление конкурсной документации в электронном виде осуществляется без взимания платы.

2. Конкурсная документация

2.1. Содержание и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсная документация включает:

Раздел I
- общие условия проведения конкурса
Раздел II
- информационную карту конкурсной документации
Раздел III
- заявку на участие в конкурсе (Форма № 1)
- опись документов (Форма № 2)
- анкету участника отбора (Форма № 3)
- образец подписания конверта конкурсной заявки (Форма № 4)
Раздел IV
Техническая часть: техническое задание
Раздел V
Проект договора с приложениями

Конкурсная документация предоставляется в письменном и электронном виде и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" http://admkholmsk.ru.
Документация может полностью или частично представляться в электронном виде.
Предполагается, что участник отбора изучит конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия.
--------------------------------
<*> Неполное предоставление информации, запрашиваемой в конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием для отклонения такой заявки на этапе рассмотрения.

При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора отбора, заказчика или членов конкурсной комиссии с участником отбора не допускаются.
2.2. Внесение изменений в конкурсную документацию.
Организатор отбора, заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам отбора, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.3. Отказ от проведения конкурса.
Организатор отбора вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.
В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатором отбора направляются соответствующие уведомления всем участникам отбора, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. Подготовка заявки на участие в конкурсе

3.1. Формы заявки на участие в конкурсе.
Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по одному и тому же объекту. В случае если участник отбора подает две или более заявки по одному и тому же объекту на участие в конкурсе, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника отбора не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, все документы, приложенные к заявке, должны быть составлены на русском языке.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме № 1, представленной в составе настоящей конкурсной документации и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте.
3.4. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению.
При описании условий и предложений участниками отбора должны применяться общепринятые обозначения и наименования.
Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмысленных толкований.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы должны иметь четкую печать текстов, необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать).
Формы, обязательные для включения в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, в соответствии с требованиями конкурсной документации и подписаны участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником отбора.
При этом документы, для которых установлены специальные формы, а именно заявка на участие в конкурсе; опись документов; анкета участника отбора; образец подписания конверта конкурсной заявки должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.
Заявка и все приложенные к ней документы, должны быть заполнены по всем пунктам, и представляться в виде одного тома, с указанием на обороте последнего листа заявки количества листов. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником отбора.
При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Заявка и все документы, приложенные к ней, должны быть заполнены по всем пунктам.
Заявка на участие в конкурсе, подаваемая участником отбора в письменной форме, оформляется следующим образом:
1) Участник отбора должен подготовить один экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе, который подшивается в один том. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписаны участником отбора или лицом, уполномоченным таким участником отбора. Опись документов подшивается первым листом ко всем прилагаемым документам.
2) Затем участник отбора помещает документы в конверт, который запечатывается.
На конверте и на обложке заявки на участие в конкурсе должна быть указана следующая информация: "Заявка на участие в конкурсе на право заключить договор: "Строительный контроль по объекту: "Капитальный ремонт ____________________ (указывается вид работ) жилого дома № _____ по ________________________________________ (указывается адрес)".
Участник отбора указывает на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в Информационной карте. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику отбора.

4. Подача заявки на участие в конкурсе

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы со дня, следующего за днем опубликования извещения на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ".
Прием заявок осуществляется в сроки, указанные в Информационной карте конкурса.
Участник отбора при отправке заявки по почте несет все риски, связанные с доставкой конверта с заявкой на участие в конкурсе в место и время, указанные в Информационной карте конкурса.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, регистрируется представителем организатора отбора в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время.
По требованию участника отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе, представитель организатора отбора выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе.
Участник отбора, принявший решение отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет организатора отбора в письменной форме до дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, в обязательном порядке должны указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - участника отбора, отзывающего заявку. Уведомление должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом участника конкурса. Уполномоченное лицо оставляет копию доверенности организатору отбора.
Уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе, полученные позднее даты и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в конкурсе будет рассматриваться как действительная.
4.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после дня и времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам отбора, подавшим такие заявки.

5. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Участник отбора не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) несоответствия участника отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с конкурсной документацией;
2) проведения ликвидации участника отбора - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) приостановления деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) наличия у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник отбора считается несоответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и Информационной карте, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники отбора, подавшие заявки на участие в конкурсе или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник отбора, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника отбора или об отказе в допуске такого участника отбора к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Участникам отбора, подавшим заявки на участие в конкурсе и участникам отбора, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, которая соответствует требованиям конкурсной документации.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, подал заявку, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор конкурса или заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, направляет такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником в заявке на участие в конкурсе, для подписания.

5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по сроку исполнения договора и иным критериям, указанным в Информационной карте конкурсной документации.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов (оценки в баллах) по каждому критерию оценки заявки, установленному в Информационной карте.
Победителем конкурса по отбору подрядных организаций по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов признается участник отбора, в заявке которого, по оценке конкурсной комиссии, предложены лучшие условия выполнения работ по осуществлению строительного контроля и который набрал наибольшее количество баллов.

5.4. Определение победителя конкурса

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник отбора, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках отбора, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом, на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников отбора, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора отбора. Заказчик или организатор отбора в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте администрации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Любой участник отбора после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору отбора в письменной форме, в том числе в электронном виде, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор отбора в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представит участнику отбора в письменной форме или в электронном виде соответствующие разъяснения.

6. Заключение контракта

6.1. Срок заключения договора.
Договор может быть заключен в течение семи рабочих дней, но не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
При непредставлении заказчику или организатору отбора победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, такой участник отбора признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если, победитель конкурса уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником отбора, которому по результатам оценки присвоен второй номер. При этом в договор включаются условия исполнения договора, предложенные таким участником в заявке на участие в отборе. При этом заключение договора для участника отбора, которому был присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник отбора, подал заявку, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации, организатор отбора или заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, направляет такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником в заявке на участие в конкурсе, для подписания. Если единственный участник отклоняется от подписания договора, то по истечении семи рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" протокола подведения итогов конкурса, организатор отбора по истечении срока подписания договора, проводит повторный конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком.

7. Защита прав участников отбора

Участник отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) организатора отбора, заказчика, конкурсной комиссии и иных лиц, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника отбора.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Информационная карта уточняет, разъясняет и дополняет положения инструкции участникам отбора на выполнение по объекту: "Строительный контроль по объекту: "Капитальный ремонт ____________________ жилого дома № _____"

N
Общие сведения
1.
Предмет договора: "________________________________________"
2.
Форма: ________________________________________
3.
Наименование заказчика:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
4.
Место выполнения работ:
5.
Объем выполняемых работ: указан в техническом задании
6.
Срок выполнения работ:
7.
Порядок формирования цены договора: сводный сметный расчет, цена договора включает все затраты Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, транспортные расходы, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и другие обязательные платежи, возникающие у Подрядчика в рамках исполнения договора
8.
Форма, сроки и порядок оплаты: ______________________________
9.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества: Подрядчик гарантирует качество и соответствие установленным нормативным требованиям до начала и на весь период выполнения работ по объекту. В течение гарантийного срока исполнитель обязуется безвозмездно оказать услуги по строительному контролю в случае обнаружения дефектов и выполнения работ по их устранению
10.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования "Холмский городской округ", в том числе субсидии бюджета Сахалинской области
11.
Средства собственников жилья ________%
12.
Размер обеспечения исполнения договора - 5% стоимости (цены) работ, выполняемых по договору
13.
Язык заявки: русский
14.
Валюта, в которой выражены цены: российский рубль
15.
Срок, место и порядок предоставления документации: документация предоставляется со дня размещения на официальном сайте до момента вскрытия конвертов с заявками по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. ________
16.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе: заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте по адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. ________.
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам отбора отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4. Участники отбора, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:
- наименование (для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество (для физического лица);
- почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
6. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов
17.
Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, зал заседаний, _____________ 2014 года, ____:00 часов (время местное)
18.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе:
1. Участник отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Участник отбора, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет организатора отбора в письменной форме до наступления окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указываются наименование участника отбора и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется организатором конкурса, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления
19.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. № _____, _____________ 2014 года
20.
Место и дата подведения итогов конкурса: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, пл. Ленина, 4, каб. № _____, _____________ 2014 года
21.
Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор: не ранее, чем через три дня со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов конкурса и не позднее семи рабочих дней
22.
Общие требования к участникам конкурса
23.
На момент подачи заявок к участникам отбора предъявляются следующие требования:
1) соответствие участников отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с конкурсной документацией;
2) не проведение ликвидации участника отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника отбора в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник отбора считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято (подтверждается справкой из налогового органа)
24.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы:
1. Сведения и документы об участнике отбора, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона по форме, приведенной в Разделе III (форма № 3);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте администрации муниципального образования "Холмский городской округ" извещения о проведении о конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель)). В случае, если от имени участника отбора действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника отбора, заверенную печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника отбора или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника отбора, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) перечень финансовых документов:
- документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах (дата составления документа не должна превышать 30 календарных дней, предшествующих дате подачи документов на участие в конкурсном отборе);
- копия бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках с отметкой о способе представления документа в налоговый орган за последний отчетный период либо копия налоговой декларации с отметкой о способе представления документа в налоговый орган за последний отчетный период;
д) копии учредительных документов участника отбора (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения;
ж) копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией: 32.1 Строительный контроль за общестроительными работами;
з) заявка на участие в конкурсе (Форма № 1)
Непредставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, или предоставление документов, не отвечающих требованиям по оформлению заявки на участие в конкурсе, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего претендента на участие в конкурсном отборе
2. Копии документов, подтверждающие квалификацию участника отбора:
- копии дипломов об образовании, трудовых книжек, либо других документов, подтверждающих квалификацию сотрудников участника отбора, выполняемых работ в сфере строительного контроля; копии договоров (контрактов) по аналогичному предмету конкурса или аукциона за последние пять лет.
Непредставление документов, предусмотренных п. 2 (Копии документов, подтверждающие квалификацию участника отбора), не будет являться основанием для отклонения заявки участника отбора.
Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе
25.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по следующим критериям:
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Квалификация участника отбора:
1.1. наличие в штате квалифицированных сотрудников, занятых работами по строительному контролю за выполнением работ по договору (представляются копии документов о высшем строительном образовании, подтверждающих квалификацию сотрудника, копии трудовых книжек или копии трудовых договоров):
- 5 и более человек - 5 баллов;
- от 4 до 2 человек - 3 балла;
- менее 2 человек - 0 баллов
1.2. опыт выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, за последние пять лет, подтверждается копиями исполненных договоров (контрактов) по осуществлению строительного контроля и актов приемки выполненных работ - от 0 до 5 баллов:
- 5 объектов и более - 5 баллов;
- 3 объекта - 3 балла;
- менее 2 объектов - 0 баллов
Непредставление в составе заявки документов, подтверждающих квалификацию и опыт участника отбора, не является основанием для отклонения заявки
Определение победителя конкурса:
Итоговая оценка заявок участников отбора осуществляется сложением полученных заявками оценок по критериям настоящего пункта. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия

Раздел III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Форма № 1

На фирменном бланке участника размещения заказа
(при наличии)

Форма заявки
на участие в конкурсе

Организатору отбора
Дата, исх. номер _________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора, _________________________________________________________________
(наименование организации - участника отбора)
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на выполнение __________________
__________________________________________________________________________,
на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет
настоящую Заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные работы ___________________________
(предмет конкурса)
в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях,
которые мы представили в настоящем предложении, по цене ___________________
___________________________________________________________________________
(вставьте общую цену Заявки цифрами и прописью)

Наименование работ
Срок выполнения работ (календарных дней)
Количество квалифицированных сотрудников, имеющих высшее строительное образование
Опыт выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, за последние пять лет (кол-во объектов)





3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации - участника отбора)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, ее деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
отсутствует, либо не превышает _____% (значение укажите цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника отбора по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами в Заявке
информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее
требованию о формировании равных для всех участников условий, запрашивать у
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с заказчиком на выполнение работ в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших
предложений.
6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от
заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение
работ по осуществлению строительного контроля в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами
уполномочен _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации - участника отбора)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
до подписания официального договора, настоящая Заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении
договора на условиях наших предложений.
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________
___________________________________________________________________________

___________________ _______________ _______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Форма № 2

ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
НА __________________________________________________
(укажите наименование предмета конкурса)

Настоящим _________________________________________________________________
(наименование организации - участника отбора)
подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются
нижеперечисленные документы.

№ п/п
Наименование документов
№ страниц
1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


...



___________________ _______________ _______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Форма № 3

АНКЕТА
УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Показатель
Данные участника отбора
Для юридического лица:

1. Фирменное наименование (наименование)

2. Сведения об организационно-правовой форме (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

3. Место нахождения (фактический адрес)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Для физического лица:

1. Фамилия, имя, отчество

2. Паспортные данные (в т.ч. для индивидуального предпринимателя)

3. Сведения о месте жительства

4. Номер контактного телефона


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в
анкете.

___________________ _______________ _______________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Форма № 4

ОБРАЗЕЦ
ПОДПИСАНИЯ КОНВЕРТА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Куда: __________________________

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
НА "________________________________________"
(предмет конкурса)

Наименование участника:
__________________________________________________

Адрес участника: __________________________________________________________
(индекс, город, улица, № дома, офис, тел., факс, E-mail)



Форма № 5

На фирменном бланке участника размещения заказа

Исх. № ________ от "___" _____________ 20___ г.

СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение
работ ____________________________________________________________________,
(указать наименование конкурса)
в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект
договора на выполнение работ ______________________________________________
(наименование участника отбора)
в лице ____________________________________________________________________
(должность руководителя участника отбора - юридического лица,
его Ф.И.О. - полностью)
обязуется в случае признания нас победителями конкурса подписать договор и
выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание
на выполнение работ по осуществлению
строительного контроля за выполнением работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома

Адрес объекта: Сахалинская область, г. Холмск

N
Перечень основных требований
Содержание требований

Заказчик


Вид работ
строительный контроль




















































Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ________
на осуществление строительного контроля за выполнением работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Холмск
"___" _____________ 2014 года

Управляющая компания (товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) ______________________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола вскрытия конвертов № ________ от ________ года (приложение № _____ от _______________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. "Подрядчик" в установленные настоящим договором сроки обязуется осуществить строительный контроль по объекту: "______________________________" (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результаты выполненных работ "Заказчику" в порядке, установленном настоящим договором.
1.2. "Заказчик" обязуется принять выполненные работы по настоящему договору и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.3. Источник финансирования оплаты по настоящему договору: бюджет муниципального образования "Холмский городской округ", в т.ч. субсидии областного бюджета Сахалинской области бюджету муниципального образования "Холмский городской округ", средства собственников.

2. Стоимость (цена) работ по договору

2.1. Стоимость (цена) работ, выполняемых по настоящему договору, составляет __________ (____________________) рублей.
2.2. Стоимость (цена) договора включает в себя расходы на все работы, связанные с предметом договора, а также включает расходы на все, транспортные, командировочные расходы, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех прочих затрат "Подрядчика".
2.3. Общая стоимость работ по договору увеличению не подлежит.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
Начало работ: _______________ (с даты заключения контракта).
Окончание выполнения работ: _______________.
3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

4.1. Обеспечением исполнения обязательств "Подрядчика" по договору является залог денежных средств в размере 5% от общей суммы договора. "Подрядчик" обязан представить "Заказчику" обеспечение исполнения обязательств по договору в 10-дневный срок с даты подписания договора Сторонами.
4.2. Обеспечение договора действует до полного исполнения Сторонами договорных обязательств.
4.3. В случае, если обеспечение исполнения договора предоставлено в виде передачи денежных средств в залог, денежные средства возвращаются "Подрядчику", при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору по письменному требованию. Денежные средства возвращаются "Заказчиком" по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования.

5. Права и обязанности сторон

5.1. "Заказчик" обязан:
5.1.1. Передать "Подрядчику" информацию, необходимую для исполнения настоящего договора.
5.1.2. Проверять ход и качество выполняемых "Подрядчиком" работ с критериями качества, установленными настоящим договором, требованиями государственных стандартов, не вмешиваясь при этом в его деятельность.
5.1.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных "Подрядчиком", в сроки, порядке и размере, установленными настоящим договором.
5.1.4. Выделить своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего договора.
5.1.5. Обеспечить и осуществлять технический контроль при выполнении работ "Подрядчиком", с целью соблюдения норм действующего законодательства на территории РФ.
5.1.6. Зарегистрировать и хранить обращения "Подрядчика" на протяжении срока действия договора.
5.2. "Подрядчик" обязан:
5.2.1. Визировать подрядчику, выполняющему работу по капитальному ремонту на основании договора с Заказчиком, акты о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в текущих ценах и счета (счета-фактуры, если последний является плательщиком НДС) после полного выполнения работ по конкретному виду.
5.2.2. Осуществлять контроль соответствия объемов, видов работ и сметных норм, включенных в акты о приемке выполненных работ формы КС-2, сметной документации, несет ответственность за фактические объемы работ.
5.2.3. Осуществлять контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
5.2.4. Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).
5.2.5. Осуществлять контроль над выполнением графиков производства работ.
5.2.6. Осуществлять освидетельствование и оценку совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
5.2.7. Сообщать Заказчику о необходимости приостановки работ и исправлении обнаруженных дефектов, контролирует устранение дефектов и оформление соответствующего акта об их устранении.
5.2.8. Осуществлять контроль над ведением общего журнала производства работ.
5.2.9. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение ее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных.
5.2.10. Осуществлять приемку выполненных работ, участвовать в комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
5.3. "Заказчик" имеет право:
5.3.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

4.3.2. Владеть, пользоваться и распоряжаться переданными ему по настоящему договору результатами работ по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4.3.4. Провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
5.4. "Подрядчик" имеет право:
5.4.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.
5.4.2. По согласованию с "Заказчиком", завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим договором.
5.4.3. Обращаться к "Заказчику" за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по договору. Обращения "Подрядчика" представляются в письменном виде.
5.4.4. Передавать другим лицам по своему усмотрению свои права и обязательства по настоящему договору только путем заключения договора субподряда.
5.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6. Порядок приемки выполненных работ

6.1. Приемке и оплате подлежат выполненные работы по строительному контролю, оформленные отчетом и оговоренные настоящим договором. При этом объем работ, предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему договору, определяется соотношением общей стоимости настоящего контракта к общей стоимости строительно-монтажных работ по объекту строительства, произведенной на фактически выполненные и принятые за отчетный месяц строительно-монтажные работы, включая налог на добавленную стоимость, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий финансовый год.
6.2. Перечень оформляемых документов Подрядчиком и их содержание установлены Техническим заданием (Приложение № 1).
6.3. По истечении каждого месяца в течение 10 дней после завершения приемки работ за истекший месяц Подрядчик представляет заказчику месячный отчет об осуществлении строительного контроля и акт о приемке выполненных работ.
6.4. Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения документов, указанных в п. 6.3, обязан направить Подрядчику подписанные документы, или мотивированный отказ от приемки работ.
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
6.6. Заказчик осуществляет приемку выполненных Подрядчиком работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем договоре и приложениях к нему.
6.7. Работы считаются принятыми Заказчиком в случае подписания акта приемки выполненных работ и отчетов.

7. Платежи и расчеты Сторон

7.1. Организатор конкурса переводит денежные средства "Заказчику", для оплаты с подрядными организациями, путем перечисления средств на расчетный счет "Заказчика" по безналичному расчету.
7.2. Оплата по договору осуществляется следующим образом:
- окончательный расчет по завершении работ по договору.
7.3. "Заказчик" производит расчет с "Подрядчиком" после выполнения работ по настоящему договору посредством предъявления следующих документов:
- сводного отчета об осуществлении строительного контроля за весь срок выполнения работ по договору, с указанием устранения недоделок, дефектов, выявленных в ходе осуществления строительного контроля (сведения об исполнении замечаний, предписаний по актам проверок) согласно техническому заданию;
- подписанного акта приемки выполненных работ в 4-х экземплярах;
- счета, с указанием общей стоимости выполненных работ за расчетный период.
Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания актов выполненных работ.
7.4. "Заказчик" вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с "Подрядчиком", в случае предоставления не надлежаще оформленных документов и если "Подрядчиком" не выполнены обязательства по настоящему договору.
7.5. Работы, не принятые "Заказчиком", оплачиваются только после устранения "Подрядчиком" замечаний, выявленных при приемке работ.
7.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от установленных требований, и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от исполнения обязательств по договору до прекращения их действий при условии, что она незамедлительно информировала другую сторону в письменной форме, также представив необходимые подтверждающие документы о наличии и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, объектам "Заказчика" был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения предусмотренных настоящим договором работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора. Если, по мнению сторон, предусмотренные настоящим договором работы, могут быть продолжены в порядке, предусмотренном настоящим договором после окончания действия непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период действия этих обстоятельств, но в рамках срока действия настоящего договора.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, равно как и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, условиями настоящего договора.
9.2. "Подрядчик" несет всю полноту ответственности за убытки, понесенные "Заказчиком" из-за ошибок "Подрядчика" в работе по капитальному ремонту объекта.
9.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, по вине "Подрядчика", "Заказчик" вправе потребовать уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки до полного исполнения своих обязательств.
9.4. В случае просрочки исполнения "Заказчиком" обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 0,1% от общей стоимости договора. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
9.5. "Подрядчик" выплачивает "Заказчику" штраф в размере 1% стоимости договора за каждое нарушение в отдельности в случае невыполнения, равно как и недобросовестного выполнения требований "Заказчика", в том числе в случае отказа:
- от участия в приемке объекта, равно как и в проведении контроля качества работ по устранению недоделок и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта и явившихся следствием выполненной работы по капитальному ремонту.
9.6. "Заказчик" вправе осуществлять взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия "Подрядчика" путем удержания "Заказчиком" суммы неустойки при окончательном расчете с "Подрядчиком".
9.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия сторон, возникающие при заключении, исполнении настоящего договора или в связи с ним будут решаться путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.
До предъявления иска обязательно соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Получившая претензию сторона обязана в срок 15 (пятнадцать) дней со дня получения претензии ответить другой стороне о полном или частичном удовлетворении либо отклонении полученной претензии.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.
11.2. "Заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений "Подрядчиком" условий договора:
- если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами договора "Подрядчик" не представил обеспечение исполнения договора;
- если Подрядчик не приступил к работам на объекте в течение 10 дней с установленной датой начала работ по договору;
- в случае неоднократного нарушения "Подрядчиком" обязательств по договору.
При принятии заказчиком решения о расторжении договора, "Заказчик" направляет "Подрядчику" соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения "Подрядчиком" указанного уведомления. После расторжения договора "Заказчик" должен оценить стоимость работ, произведенных "Подрядчиком" к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес или понесет "Заказчик" в результате невыполнения подрядчиком своих обязательств и расторжения договора.
11.3. Ущерб, нанесенный "Подрядчиком", в процессе производства работ "Заказчику" или третьим лицам, возмещается "Подрядчиком".
11.4. Любая договоренность, между сторонами влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или дополнения, подписанных надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
11.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, реорганизации или начале процедуры ликвидации стороны обязаны в 2-дневный срок уведомить об этом. В противном случае все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением контрагента об изменении реквизитов, несет сторона, допустившая ненадлежащее уведомление.
11.7. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах.
Каждое приложение, изменение и дополнение к договору должны быть подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.
11.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
К настоящему Договору прилагаются:
- приложение № 1 - техническое задание.

12. Юридические адреса, реквизиты Сторон и подписи Сторон

Заказчик:
Подрядчик:
_____________ 20___ г.
М.П.
_____________ 20___ г.
М.П.





Приложение № 1
к договору № ________
от "___" _______________

Техническое задание

Заказчик
Подрядчик
_________________________
_________________________
_________________________
М.П.
_________________________
М.П.





Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от 28.08.2014 № 924

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций на территории муниципального образования "Холмский городской округ".
1.2. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная комиссия) является временным специально уполномоченным органом и создается для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка) участников отбора, пожелавших принять участие в конкурсе, а также для определения победителя конкурса.

2. Цель и задачи конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия создается в целях:
2.1.1. определения победителя конкурса на право заключения договора по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "Холмский городской округ".
2.2. Исходя из цели деятельности конкурсной комиссии, в задачи конкурсной комиссии входит:
2.2.1. обеспечение объективности:
- при определении победителя конкурса на право заключения договора по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "Холмский городской округ";
- при отборе участников отбора к допуску участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "Холмский городской округ".
2.3. Соблюдение принципа гласности, прозрачности, конкурентности, равных условий для участников конкурса по отбору подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "Холмский городской округ".

3. Порядок формирования конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия является временным органом, создается на основании распоряжения администрации муниципального образования "Холмский городской округ".
3.2. Конкурсная комиссия состоит из Председателя конкурсной комиссии (далее - Председатель), секретаря и членов конкурсной комиссии.
3.3. Председатель и секретарь конкурсной комиссии также являются членами конкурсной комиссии. Общее число членов конкурсной комиссии не должно быть менее пяти человек.
3.4. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению организатора отбора, оформленному соответствующим распоряжением.
3.5. Персональный состав конкурсной комиссии формируется организатором отбора и утверждается заказчиком.
3.6. Комиссию возглавляет Председатель, назначаемый организатором отбора.
3.7. Секретарь конкурсной комиссии назначается организатором отбора, из числа представителей организатора отбора.
3.8. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов ее членов. Решение принимается голосованием. Для принятия решения необходимо большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Председатель конкурсной комиссии имеет право решающего голоса в случае равенства голосов.

4. Функции конкурсной комиссии

4.1. Основными функциями конкурсной комиссии при проведении конкурса подрядных организаций для осуществления строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального образования "Холмский городской округ" являются:
4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4.1.2. отбор участников конкурса;
4.1.3. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
4.1.4. направлений уведомлений участникам отбора об отказе в допуске к участию в конкурсе;
4.1.5. определение победителя конкурса;
4.1.6. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола подведения итогов конкурса.
4.2. Размещение протоколов на официальном сайте администрации муниципального образования или в официальном источнике в газете "Холмская панорама".

5. Права и обязанности конкурсной комиссии,
ее членов и их полномочия

5.1. Конкурсная комиссия обязана:
5.1.1. не допускать участника отбора к участию в конкурсе, если заявка участника конкурса подписана и утверждена не полномочным лицом, а также не соответствует конкурсной документации на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на территории муниципального образования "Холмский городской округ";
5.1.2. не проводить переговоров с участниками отбора до проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных конкурсной документацией;
5.1.3. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о начале проведения конкурса, объявить участникам конкурса, о поступивших заявлениях участников об отзыве заявок, при их наличии.
5.2. Конкурсная комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в соответствующие органы за сведениями о проведении ликвидации участника отбора - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб;
5.2.2. проверять соответствие участников конкурса предъявляемым к ним требованиям, установленным конкурсной документацией, извещением о проведении конкурса.
5.3. Члены конкурсной комиссии обязаны:
5.3.1. знать настоящий Порядок и Положение о конкурсной комиссии и руководствоваться ими в своей деятельности;
5.3.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии, отсутствие на заседании комиссии допускается только по уважительным причинам;
5.3.3. соблюдать порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленный конкурсной документацией;
5.3.4. принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии настоящим Положением;
5.3.5. подписывать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол подведения итогов конкурса.
5.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
5.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
5.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии;
5.4.3. проверять правильность составления протокола вскрытия конвертов, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола подведения итогов конкурса.
6.5. Полномочия Председателя конкурсной комиссии:
6.5.1. осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
6.5.2. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
6.5.3. созывает, по мере необходимости, внеочередное заседание конкурсной комиссии;
6.5.4. открывает и ведет заседание конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
6.5.5. объявляет состав конкурсной комиссии;
6.5.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.5.7. определяет повестку заседания;
6.5.8. объявляет победителя конкурса.
6.6. Полномочия секретаря конкурсной комиссии:
6.6.1. осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе своевременное извещение лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов конкурсной комиссии необходимыми материалами;
6.6.2. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6.6.3. по ходу заседаний конкурсной комиссии принимает участие в оформлении протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокола подведения итогов конкурса;
6.6.4. направляет участникам отбора уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе;
6.6.5. по решению Председателя конкурсной комиссии направляет запросы в компетентные органы;
6.6.6. осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с настоящим Положением.

7. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссией

7.1. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять человек.
7.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов.
7.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов и оформляется протоколом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее работе лично.
7.5. Оригиналы всех протоколов, уведомления о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе и оригиналы заявок, полученных от участников отбора, хранятся не менее трех лет.
7.6. Член конкурсной комиссии может быть заменен на основании решения организатора отбора.
7.7. В случае, если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом конкурсной комиссии настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю конкурсной комиссии в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
7.8. Конкурсная комиссия не вправе препятствовать участникам отбора присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

8. Заключительное положение

8.1. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ____________________ (указывается вид работ) многоквартирного дома № ____ на территории муниципального образования "Холмский городской округ".
8.2. Участник отбора вправе обжаловать результаты конкурса и действия (бездействие) конкурсной комиссии в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.


------------------------------------------------------------------